Образец типовой договор подряда

Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца.

Существенные условия договора строительного подряда

Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Существенными являются положения о предмете, требования, которые названы в законе или в иных правовых актах как существенные либо необходимые, а также все положения, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Итак, прежде чем выбрать образец, необходимо определить все существенные условия контракта.

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ , подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик — создать подрядчику необходимые условия для выполнения деятельности, принять результат и уплатить обусловленную цену, то есть существенными являются следующие положения:

  • предмет (п. 1 ст. 432 ГК РФ);
  • положение о содержании работ (ст. 702 , 703 ГК РФ );
  • положение о начальном и конечном сроке выполнения ( ст. 708 ГК РФ ).

В качестве существенных требований можно назвать также состав и содержание технической документации (п. 2 ст. 743 ГК РФ ); условие о том, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию (п. 2 ст. 743 ГК РФ), стоимость.

Структура контракта

Предмет должен быть сформулирован максимально четко и определенно. Это, прежде всего, наименование работ (описание их объема, содержания, процесса), а также их результат (объект и его инженерно-технические параметры).

Срок выполнения работ

Срок выполнения может быть определен как календарная дата (например, 31.12.2017); количество календарных (рабочих) дней с момента начала; начальная и конечная дата.

Сроки могут определяться указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, или истечением периода времени ( ст. 190 ГК РФ ). Они могут быть указаны в графиках выполнения, иных документах, подписанных сторонами и выражающих их согласованную волю. Промежуточные сроки являются опционными.

Сроки имеют особое значение и для верного отражения финансовых результатов и активов, раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ведение бухгалтерского учета должно вестись корректно, с точки зрения ПБУ 2 2008: учет договоров строительного подряда.

Цена работ и порядок оплаты

Цена может быть твердой или приблизительной. Как правило, расчет стоимости указывается в смете.

Стороны могут предусмотреть:

  • полную предоплату (100 % аванс);
  • оплату после окончания (без аванса);
  • оплату по этапам выполнения (частичное авансирование);
  • с давальческим сырьем либо работы выполняются материалами подрядчика.

Срок оплаты может быть привязан к моменту, когда другая сторона исполнит свои обязанности или когда наступят иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ ).

В текст контракта также может быть включено условие о гарантийном удержании, которое представляет собой условие об удержании заказчиком части вознаграждения подрядчика (как правило, 5-10 процентов).

Сумма гарантийного удержания возвращается подрядчику через определенное время в случае, если работы выполнены без недостатков.

Другие условия строительного контракта

Помимо рассмотренных ранее, в текст типового контракта стороны включают раздел о правах и обязанностях сторон, среди которых необходимо выделить следующие:

  1. Условия о привлечении субподрядчиков.
  2. Страхование объекта строительства (какие риски страхуются и за чей счет).
  3. Обеспечение материалами и сырьем (каким образом оформляется давальческое сырье, кто несет обязанности по вывозу отходов).
  4. Порядок сдачи-приемки работ (форма акта сдачи-приемки, сроки приемки, наличие предварительных испытаний).
  5. Качество, гарантийный срок и порядок устранения недостатков.
  6. Право заказчика проводить контроль и надзор.
  7. Способы обеспечения исполнения обязательств (банковская гарантия, неустойка).
  8. Состав и содержание технической документации.

Для того чтобы не перегружать текст контракта инженерно-технической информацией и расчетами, эти данные выносятся в виде отдельных приложений. Строительные контракты, как правило, содержат следующие приложения:

  • смета;
  • правила и требования по охране труда и пожарной безопасности на объекте;
  • чертежи;
  • график работ (этапы);
  • инженерно-технические детали, параметры, обоснования.

Таким образом, образец договора строительного подряда во многом будет зависеть от того, в интересах кого он заключается, особенностей сторон (физическое или юридическое лицо, государственные учреждения, иностранные контрагенты), а также достигнутых договоренностей по каждому из существенных для сторон условий.

Типовой договор подряда

Согласно договору подряда одна сторона (подрядчик) должен выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенный вид работы и сдать ее результат заказчику, последний, свою очередь, обязуется принять результат работы и произвести оплату. Такой договор считается возмездным, консенсуальным и взаимным. Предметом договора выступает результат выполненной работы. Результатом работы может быть создание новой вещи или изменение уже существующей.

Существенным условием договора подряда является его срок. В договоре должен быть указан начальный, промежуточный и конечный срок выполнения работ. В договоре подряда может быть указан срок принятия результата работы, если же такой срок не будет указан, то заказчик обязуется принять результат работы сразу же после сообщения подрядчиком о его готовности. Цена договора может быть выражена в приблизительной или твердой смете. Твердая смета может составляться в случае, если известны все исходные данные, внесения изменений в твердую смету не допустимы. Приблизительную смету составляют тогда, когда заранее нельзя определить количество и объем работ.

Если в договоре подряда не предусмотрено обязанности подрядчика выполнять работу лично, то подрядчик может привлекать к работе субподрядчиков. В таком случае ответственность за сроки и качество работы будет нести генеральный подрядчик. Гражданский кодекс предусматривает такие виды договора подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение изыскательных и проектных работ и т.д.

Договор подряда — образец (типовая форма)

Договор подряда — типовая форма

________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании

________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании

________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________

Смотрите так же:  Неустойка и её разновидности
Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет _________________________________________________.

2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________.

2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.

3. Условия оплаты

3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.)

3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

4. Сроки исполнения

4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________.

4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________.

5. Обязательства сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________.

5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

5.1.5. Осуществить страхование объекта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.

5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке.

9. Порядок изменения и дополнения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

– снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

– при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;

– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________

10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение).

Смотрите так же:  Закладная договор ипотеки

Договор подряда.

Договор подряда — это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Под понятием «работа» можно понимать все, что угодно: строительство здания, пошив одежды и т.д.

Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, т.е. как физические, так и юридические лица.

Предмет договора подряда — это результат выполненной работы. Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма (например, сделанная прическа).

В основном данный договор заключается в письменной форме, хотя форма договора подряда подчиняется общим положениям о форме договора.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу. При этом изготовитель все же несет ответственность, будто выполняет работу лично он.

Договор подряда содержит:

  • Название документа, место заключения, дата
  • Предмет договора, условия выполнения работы
  • Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции
  • Адреса и реквизиты, подписи сторон
    Подрядчик не может потребовать увеличение цены, а заказчик ее уменьшения. Если возникнет ситуация, при которой заказчик посчитает, что уже нет необходимости в завершении работы, он может расторгнуть договор. В этом случае он обязан возместить убытки ( разница между ценой за всю работу, и частью цены, выплаченной за уже выполненную работу).

    Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры

    Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры за 2018 год в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

    Новый образец 2018 года

    Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры

    ___________________________________ «___» __________ 20__ года

    (указать место заключения договора)

    ________________________________________________________________, в лице

    (полное наименование организации, предприятия с указанием

    _____________________________________________, действующего на основании

    (должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия)

    ________________________________________________, именуемое в дальнейшем

    (наименование документа, подтверждающего полномочия)

    «Подрядчик», с одной стороны, и ________________________________________

    (Ф.И.О, паспортные данные, адрес) именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в

    дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по внутренней отделке 3-х

    комнатной квартиры, расположенной по адресу:

    (указать точный адрес)

    в дальнейшем именуемая «квартира», согласно Перечню отделочных и монтажных работ, являющемуся приложением N 1 и Перечню по слаботочным системам, являющемуся приложением N 2 к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить согласованную цену.

    1.2. Заказчик за свой счет предоставит Подрядчику необходимые материалы и оборудование, перечисленные в Перечне материалов и оборудования, который является приложением N 3 к настоящему договору.

    2.1. Объем работ по настоящему договору определяется согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему договору.

    3. Сумма договора.

    3.1. Стоимость отделочных и монтажных работ составляет _____________

    3.2. Стоимость работ по слаботочным системам составляет ____________ рублей.

    3.3. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определена Протоколом согласования цен, который является приложением N 4 к настоящему договору, и составляет _____________________ рублей.

    3.4. Общая стоимость является окончательной для объема работ, определенного согласно пункту 2.1. настоящего договора.

    3.5. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена.

    4. Срок выполнения работ

    4.1. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.

    4.2. Работы должны быть завершены в течение __________ дней с даты,

    указанной в пункте 4.1. настоящего договора.

    5. Условия платежа

    5.1. Заказчик в течение ____ рабочих дней с даты подписания приемо-сдаточного акта о завершении работ по приложениям NN 1 и 2 к настоящему договору производит оплату работ, выполненных Подрядчиком в размере 100% стоимости работ, указанной в пункте 3.3 настоящего договора.

    6. Обязательства Сторон

    6.1. Обязательства Подрядчика:

    6.1.1. подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно пункту 2.1 настоящего договора качественно и в срок, установленный пунктом 4.2 настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ монтажные принадлежности;

    6.1.2. подрядчик обязуется обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, выполнить необходимые противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ до сдачи квартиры по акту выполненных работ;

    6.1.3. подрядчик обязуется сдать Заказчику квартиру после выполнения работ по настоящему договору в состоянии, позволяющем немедленное вселение в квартиру.

    6.1.4. подрядчик обязуется известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору и о готовности квартиры к сдаче Заказчику;

    6.1.5. подрядчик обязуется сдать Заказчику квартиру после выполнения работ по настоящему договору в состоянии, позволяющем немедленное заселение квартиры.

    6.2. Обязательства Заказчика:

    6.2.1. заказчик обязуется произвести оплату выполненных работ в срок, установленный настоящим договором;

    6.2.2. заказчик обязуется в двухдневный срок после получения от Подрядчика извещения о готовности производить установку оборудования

    и/или в необходимости использования материалов предоставить необходимое оборудование и /или материалы. Передача оборудования и материалов оформляется актом и подписывается обеими сторонами.

    7. Ответственность сторон

    7.1. В случае невыполнения Подрядчиком надлежащим образом своих

    обязательств в сроки, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик

    выплачивает штраф в размере ____% за каждый день просрочки работ, но не

    более ___% от стоимости работ по настоящему договору.

    7.2. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Подрядчика от выполнения принятых на себя обязательств.

    7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

    7.4. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования для выполнения работ по настоящему договору.

    7.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при непригодности предоставленных Заказчиком материалов или об обнаружении дефектов в оборудовании. Если Подрядчик не информирует об обнаруженных дефектах в оборудовании или о непригодности материалов, то ответственность за дефекты в оборудовании и за некачественный материал ложится на него.

    7.6. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком.

    7.7. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы

    в соответствии с российским законодательством.

    7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов

    и/или оборудования, закупленных Заказчиком для выполнения работ,

    Подрядчиком по настоящему договору несет Заказчик.

    7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата

    выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

    8. Права Заказчика во время выполнения работ Подрядчиком

    8.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество

    работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

    Смотрите так же:  Экспертиза проекта в образовании

    8.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению

    настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что

    окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе

    отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

    8.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не

    будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику

    разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком

    в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора

    либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также

    потребовать возмещения убытков.

    8.4. На основании статьи 717 Гражданского кодекса Российской

    Федерации Заказчику предоставляется право в любое время до сдачи ему

    результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив

    Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы,

    выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения

    договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки,

    причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между

    ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за

    9. Качество работы

    9.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать

    условиям настоящего договора. Претензии по качеству выполненных работ

    могут быть заявлены Заказчиком в течение _____ месяцев с даты подписания

    9.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками

    результата работы в течение _______ месяцев с даты подписания

    9.3. Претензии по качеству монтажа установленного оборудования могут

    быть предъявлены Подрядчику в течение _______ месяцев с даты их

    10. Обстоятельства непреодолимой силы

    10.1. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или

    полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он

    докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,

    возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного

    характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение,

    забастовка, запреты правительства, и другие обстоятельства непреодолимой

    силы, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни

    принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

    Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в

    течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и

    При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Подрядчик

    должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика.

    Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их

    влиянии на способность исполнения Подрядчиком своих обязательств по

    договору, а также предполагаемый срок его исполнения.

    Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и

    продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом

    В вышеуказанных случаях срок исполнения Подрядчиком своих

    обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение

    которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

    В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более ___

    месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора.

    11. Особые условия

    11.1. Заказчик вправе изменить объем работ по настоящему договору.

    11.2. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением

    условий настоящего договора Стороны выступают от их собственного

    имени. Каждая из Сторон не несет ответственности за обязательства другой

    Стороны в отношении третьих лиц.

    12. Порядок разрешения споров

    12.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из

    настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться по

    возможности путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны

    не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту

    13. Срок действия договора.

    13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

    действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по

    13.2. Вся предыдущая переписка и переговоры после подписания

    настоящего договора теряют силу.

    14.1. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая

    корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по

    настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется

    нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет

    15. Прочие условия

    15.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору

    действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

    15.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по

    основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

    15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,

    подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.

    15.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском

    языке, по одному экземпляру для каждой стороны и оба экземпляра имеют

    одинаковую юридическую силу.

    15.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

    — Приложение N 1 на ___ листах;

    — Приложение N 2 на ___ листах;

    — Приложение N 3 на ___ листах;

    — Приложение N 4 на ___ листах.

    16. Юридические адреса и банковские реквизиты

    Договор строительного подряда

    Помощь в заключении договоров от агентства «Раут» — звоните 27-09-01

    Договор строительного подряда устанавливает обязанности одной стороны построить определенный объект в установленный договором срок, и второй стороны создать все условия

    для этого, принять работу и оплатить её. Сторонами могут являться заказчик и подрядчик. Типовой образец договора строительного подряда представлен ниже.

    На стороне заказчика имеет право выступать любой субъект гражданского права — юридическое лицо; физическое лицо или публично-правовое образование. На стороне подрядчика в договоре на выполнение строительных работ могут выступать любые лица (как физические, так и юридические), обладающие необходимыми познаниями.

    Возможно Вас заинтересует:

    • Договор подряда заключается в случае Статья 703 ГК РФ. Работы, выполняемые по договору подряда Новая редакция Ст. 703 ГК РФ 1. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. 2. По […]
    • Залоговый договор между физическими лицами Какой договор можно заключить между физическими лицами, для оказания услуг по предоплате? Здравствуйте. Мой муж работает на себя, не зарегистрирован официально (частник). Подскажите, какими договором можно пользоваться при работе с физическим лицом […]
    • Договор подряда гражданский кодекс Статья 702 ГК РФ. Договор подряда Новая редакция Ст. 702 ГК РФ 1. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется […]
    • Налог на 60 Минфин предложил ввести налог на граждан весом свыше 60 кг Министерство финансов обратилось к правительству с предложением ввести специальный налог для граждан России, масса которых превышает 60 кг. По мнению ведомства, вес, превышающий данную […]
    • Федеральный закон о ветеранах боевых действий в афганистане Какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2019 году? С 1 февраля 2019 года увеличилась денежная выплата ветеранам боевых действий – это категория федеральных льготников, пользующихся особой поддержкой государства. Кроме того, в […]
    • Гражданско-правовая ответственность за нарушение персональных данных Ответственность за нарушение закона о персональных данных Лицам, нарушившим требования закона о персональных данных, в зависимости от конкретных обстоятельств и серьезности деяния может грозить не только административная и уголовная […]
  • Author: admin