Договор на ремонт автотехники

Содержание:

Договор на ремонт автомобиля

В случае обнаружения неисправностей в работе автотранспортного средства и для их устранения необходимо обратиться на предприятие, которое занимается данным видом деятельности. Для этого составляется договор на ремонт автомобиля.

Договор может быть оформлен в произвольной форме, но с учетом стандартных форм. Важно отразить все требуемые детали документа, предусмотреть условия, которые в дальнейшем не приведут к негативным последствиям для обеих сторон.

При заполнении договора указывается дата составления и населенный пункт. Вписываются сведения о заказчике и подрядчике, выполняющем данные работы.

В первом разделе подробно описывается предмет договора. Здесь нужно указать сведения об автомобиле, его краткие технические характеристики.

Во втором — условия выполнения данного документа. В этом разделе необходимо записать такие факты, как:

  • передача автомобиля производится на основании акта приема-передачи;
  • какая из сторон приобретает все расходные материалы;
  • определить и согласованность по тарифам и расценкам и др.

В третьем разделе указываются конкретные обязанности сторон:

  • срок исполнения для подрядчика;
  • требования по сохранности автомобиля и информированию заказчика обо всех изменениях и проблемах;
  • своевременная оплата заказчиком данных работ;
  • осуществление контроля за процессом технического обслуживания и пр.

Далее отражается момент возврата транспортного средства и его приема заказчиком работ. В обязательном порядке описать порядок расчетов, ответственность сторон по данному документу, порядок урегулирования всех спорных вопросов. При необходимости оговорить прочие условия договора. В документе должны быть представлены адреса и реквизиты организаций.

Заказчик самостоятельно принимает решение о транспортировке автомобиля, необходимости составления акта контрольного замера расхода топлива, назначении ответственного лица, осуществляющего контроль за ходом выполнения ремонтных работ.

Договор на оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию автомобилей и продаже запасных частей

Заключение официального договора на обслуживание и ремонт автомобилей на сервисной станции Технического центра «Восток» для наших клиентов — это самый эффективный способ оптимизировать затраты, уверенность в сроках ремонта и надежность официального дилера.

Три простых шага для заключения договора:

1. Скачать, ознакомиться и заполнить

2. Скачать и заполнить

3. С подготовленным пакетом документов обратиться в клиентскую службу отдела сервиса.

Благодарим Вас за оказанное доверие и сотрудничество!

Наш центр открыт для Вас ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00.

Договор на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт узлов, агрегатов автомобилей и автобусов семейства МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, ГАЗ, HYUNDAI, ISUZU, FOTON, BAW, FORD, KLQ(HIGER)

на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт узлов,

агрегатов автомобилей и автобусов семейства

МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, ПАЗ, ГАЗ, HYUNDAI, ISUZU, FOTON, BAW, FORD, KLQ(HIGER).

ООО «СИМЕКС-АВТО» . А., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, _____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1 Оказание услуг Исполнителем по техническому обслуживанию (ТО), текущему и капитальному ремонту автотранспортной техники Заказчика.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1.1. Принимает меры для максимального удовлетворения потребностей «Заказчика» по ТО, текущему и капитальному ремонту

автотранспортной техники Заказчика.

2.1.2. Использует в ремонте и обслуживании автомобилей только сертифицированные масла, смазки и охлаждающие жидкости,
рекомендованные заводом-изготовителем.

2.1.3. Информирует «Заказчика» о стоимости запасных частей, расходных материалов и оказываемых услугах.

2.1.4. Выставляет счета на оказываемые виды услуг и использованные материалы по каждой машине.

2.1.5. Обеспечивает сохранность автомобилей «Заказчика» на период ремонта. За оставленные в (на) автомобиле ценные
предметы и вещи «Исполнитель» ответственности не несет.

2.1.6. Обеспечивает безотказную работу отремонтированных узлов и агрегатов при соблюдении правил эксплуатации автомобиля
и своевременном прохождении планового обслуживания в объемах, указанных в технологических картах завода-изготовителя.

2.1.7. Оставляет за собой право увеличивать общую стоимость услуг при увеличении отпускных цен на запасные части и
расходные материалы заводами изготовителями.

2.1.8. При завершении работ оформляет «Акт выполненных работ» о фактически выполненной работе согласно заявке Заказчика.

2.2.1. Принимает автомобиль по «Акту выполненных работ». Заявляет свои претензии к качеству произведенного ремонта или
ТО (при их наличии).

2.2.2. Выполняет на территории Исполнителя требования по пожарной безопасности, охране труда и внутреннего распорядка
Исполнителя.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1. Услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику, оплачиваются Заказчиком по договорным ценам в соответствии с
Действующим прейскурантом ООО “СИМЕКС-АВТО” по счетам Исполнителя на каждый вид услуг в течение 3-х рабочих дней со дня выставления счета. Рекламационный ремонт, при условии соблюдения требований по эксплуатации автомобилей – клиентом не оплачивается. Исполнитель передает автомобиль Заказчику после поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.

3.2. В стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту входит стоимость профилактических и ремонтных работ,
стоимость запасных частей, крепежа и материалов, использованных при проведении обслуживания (ремонта) на конкретном
автомобиле или агрегате.

Форма оплаты — любая, приемлемая для Заказчика и не противоречащая Законодательству. При задержках платежей более 3-х

банковских дней по видам выполненных работ и несвоевременного получения автомобиля из ремонта или ТО, в счет

включается стоимость парковки из расчета:

— автомобиль, автобус-400 рублей; — полуприцеп-800 рублей; — автомобиль+ прицеп (п/прублей за сутки.

3.3. Исполнитель в праве не выдавать автомобиль Заказчику при образовании задолжности по оплате оказанных услуг.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА.

4.1. Осуществление технического обслуживания (ТО) и ремонта автотехники Заказчика производится на территории Исполнителя.

Смотрите так же:  Присвоение ветерана труда россии

4.2. Доставка транспортных средств к Исполнителю осуществляется Заказчиком за свой счет.

4.3.Заказчик согласовывает сроки предоставления а/м на ТО и ремонт с Исполнителем не позднее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты постановки а/м на ТО и ремонт. В рекламационных случаях — сроки предоставления автотехники в ремонт могут не согласовываться (автотехника принимается в любое рабочее время технического центра).

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Исполнитель производит ремонт с использованием собственных запасных частей и расходных материалов. Гарантийные обязательства на выполненные работы и на установленные запасные части исполнителем составляет тридцать календарных дней. На работы, выполненные с использованием запасных частей и материалов Заказчика — гарантийные обязательства не распространяются.

5.2. Гарантия СТО не распространяется на:

естественным образом изношенные детали и узлы автомобиля, в том числе шины, накладки сцепления и тормозов, клинообразные ремни, защитные чехлы, шланги, лампочки, свечи накала, щетки стеклоочистителей, лакокрасочное покрытие, а также впрыскивающие сопла двигателя, детали из стекла, предохранители, прокладки и все детали, подверженные естественному старению. разрушение материала вследствие коррозии и эрозии.

5.3. Выработавшие срок эксплуатации, пришедшие в негодность или замененные запасные части и материалы, ГСМ, снятые (демонтированные) с автомобиля Заказчика в процессе оказания услуг по ремонту (обслуживанию) и не востребованные им во время получения автомобиля из ремонта, подлежат утилизации, либо используются по своему усмотрению Исполнителем.

5.4. Исполнитель вправе для выполнения работ (оказания услуг) привлекать третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. По настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством РФ.

6.2. В случае невозможности выполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору по причинам
возникновения обстоятельств непреодолимой силы (войны, стихийных бедствий, и др.), а также актов органов государственной
власти, носящих общий характер, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, Стороны
освобождаются от ответственности по настоящему Договору, при этом возникновение и действие таких обстоятельств должно
быть удостоверено компетентным органом (организацией).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» декабря 20____ г.

7.2. Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из сторон в случае невыполнения партнерами обязательств по пунктам
договора или другим обстоятельствам с обязательным уведомлением другой стороны не менее чем за 15 дней, в течение которых
стороны должны осуществлять все взаиморасчеты по платежным, выполненным работам и услугам.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме, подписываются Сторонами и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

7.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским
законодательством.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Договор ремонта и обслуживания автомобиля

Договор ремонта и обслуживания автомобиля является типовым хозяйственным контрактом подряда, подписанный между заказчиком и исполнителем работ. Здесь важно помнить, что оказание услуг автосервисом по восстановлению работоспособности транспортных средств находится в поле действия Закона «По защите прав потребителей».

Стандартный договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей заключается между сторонами по определенному порядку. Процедура оформления состоит из таких шагов:

  1. Договор составляется в конфигурации одного документа, подписывается сторонами и подтверждается печатями.
  2. Проект контракта имеют право готовить обе стороны. Для ознакомления проектируемое соглашение предоставляется другому участнику.
  3. Когда пункты проекта соглашения подходят, то оформляется документ по согласованным условиям и отправляется второй экземпляр второй стороне для подписи и скрепления печатью.
  4. При несогласии с некоторыми пунктами, включенными в контракт на ремонт автомобилей, участник, получивший проект, должен отобразить свои соображения в протоколе разногласий. В двадцатидневный период времени отправить его подписанный в двух экземплярах вместе с экземплярами соглашения.
  5. Участник, получивший протокол разногласий, обязан на протяжении двадцати дней рассмотреть документ, и принять меры по решению спорных пунктов или включить в договор указанные в протоколе пункты. Если некоторые вопросы остаются не согласованными, то для урегулирования можно обращаться в судебный орган, если на такое действие существует согласие от другой стороны.
  6. Если участники договора достигли согласия в спорных моментах, то оформляется протокол согласования разногласий, подписывается и подтверждается печатями. После этого можно утверждать контракт.

В ситуации, когда разногласия остались неурегулированными, договор на оказание услуг по ремонту автомобиля считается не состоявшимся.

Для утверждения данного контракта требуется согласовать каждый пункт документа. В ходе его подписания, участники обязаны поставить прозрачные условия, отображающие намерения и интересы сторон, а также оформить его в правовом поле по действующим нормам закона.

Важность наличия контракта в процессе ремонта транспортных средств

Чтобы в процессе ремонта авто можно было защитить права, и в случае необходимости предъявить претензии к работникам СТО, необходимо на руках иметь договор на услуги по ремонту автомобиля.

На практике применяют и другие формы документов. Это заказ – наряд, где отображается требуемая информация, или другая официальная бумага. Но более подробно указываются условия отношений между владельцем автомобиля и собственником сервиса в договоре подряда на проведение ремонтных работ.

В данном документе размещаются такие данные:

  • полная информация о владельце транспортного средства (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, контактные сведения);
  • сведения об автомобиле (марка, модель, номерные обозначения);
  • перечень необходимых ремонтных действий, например, ремонт бампера или ремонт замка багажника;
  • сроки выполнения ремонта узлов автомобиля (указывается дата поступления транспортного средства в ремонт и время возвращения его собственника);
  • порядок и форма передачи денежных средств исполнителю.

Стоит отметить, что типовой договор на ремонт автомобиля несложно найти и в интернете. Приложением к нему будет перечень запасных частей, подлежащих смене и список расходного материала в виде масел и технологических жидкостей.

При направлении авто в сервисный центр требуется оформить акт приема – передачи, где расписываются неисправности и указывается комплектность.

Отличия работы от услуги по ремонту транспортных средств

Проведение ремонта автомобилей может проводиться двумя путями. Первый – это по договору подряда, а второй – по возмездному предоставлению услуг. Такие варианты договоренностей состоят из отличающихся конструктивных особенностей, играющих основную функцию в ходе рассмотрения претензий к исполнителю в судебной инстанции.

Смотрите так же:  Как выплачивать алименты безработным

Например, если договор кузовного ремонта автомобиля содержит условие недопустимости отказа работников СТО от выполнения работ в одностороннем порядке, то и собственник транспортного средства такого права не имеет. В случае когда договор на выполнение ремонта автомобиля заключается в виде предоставления возмездной услуги, то владелец авто может отказаться от выполнения условий в одностороннем порядке без каких-либо штрафных санкций. И суд будет всегда на его стороне.

Как выбрать видеорегистратор для автомобиля? Читайте здесь. Какой лучше купить антирадар? Полезная информация в этой статье.

В любом случае задокументированная договоренность на ремонт транспортного средства значительно упростит задачу при предъявлении возникших претензий. Наличие такого официального документа защитит интересы заказчика и возложит на исполнителя ответственность за гарантийные обязательства.

Кроме этого, договор способствует приобретению на станции технического обслуживания запасных частей к авто соответствующего качества. Заказчику не потребуется самостоятельно тратить время на их поиск, рискуя купить детали, изготовленные сомнительными производителями.

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Тип документа: Договор на оказание услуг

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 19,8 кб

Достаточно объемный Договор в силу специфики направленности и непредвиденного объема работ по обслуживанию транспортных средств Исполнителем по заключенному соглашению об этом с Заказчиком. Ведь видов работ действительно очень много. Начиная от профилактических, текущих и сложных ремонтов; снабжение запасными частями, подбором квалифицированных мастеров и все это в соответствии с графиком.

Обязательства сторон

Обязательств много. Заказчик берет обязательства:

  • доставить транспорт на ремонт или обслуживание и забрать его;
  • эксплуатировать транспорт в соответствии технических требований;
  • информировать Исполнителя обо всех технических изменениях, особых требованиях и обеспечивать надлежащей технической документацией;
  • выплачивать стоимость работ и возмещать Исполнителю расходы на хранение техники.

В свою очередь Исполнитель обязуется:

  • принять транспортное средство и выполнить весь объем ремонтных или профилактических работ в соответствии с ГОСТом;
  • вернуть транспортное средство Заказчику в безупречном состоянии;
  • вернуть замененные детали в подтверждение их замены с дефектной картой;
  • предоставить к оплате счет-фактуру.

Права участников договора

Права обеих сторон выписаны достаточно объемно. Среди них можно отметить требования по своевременности и качеству обслуживания, гарантий с обеих сторон по пунктам обязательств.

Остальные пункты

Как и в каждом типовом договоре, в этом тоже прописан порядок расчетов и ответственности по форс-мажорным обстоятельствам, заключительные положения, где, в частности, выписаны действия по спорным вопросам.

Бланк договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Образец договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (заполненный бланк)

Скачать Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу: , или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.

1.3. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.

2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).

2.3. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.

2.4. Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.

2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.

2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.

2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.

2.8. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:

  • имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам;
  • автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя);
  • автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.

2.9. Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:

  • Техническое обслуживание – дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда);
  • Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Капитальный ремонт узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Регулировочные работы – дней, с момента окончания выполнения работ.
  • Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, т.к. в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.
Смотрите так же:  Открытая доверенность это

Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ (в т.ч. при необходимости направления своего представителя для осмотра ТС). При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ. При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.

2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей. В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).

3.2. Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.

3.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.

3.7. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг. Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.

4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии.

4.4. Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.

4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.

4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.

5.4. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.

Договор на ремонт автомобиля

Подборка наиболее важных документов по запросу Договор на ремонт автомобиля (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Нормативные акты: Договор на ремонт автомобиля

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Договор на ремонт автомобиля

Формы документов: Договор на ремонт автомобиля

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Документ доступен: в коммерческой версии КонсультантПлюс

Возможно Вас заинтересует:

  • Федеральный закон о ветеранах боевых действий в афганистане Какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2019 году? С 1 февраля 2019 года увеличилась денежная выплата ветеранам боевых действий – это категория федеральных льготников, пользующихся особой поддержкой государства. Кроме того, в […]
  • Федеральный закон о электроэнергетике Внесены изменения в закон об электроэнергетике Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части регулирования отношений при присоединении электроэнергетической системы к другой […]
  • Образец приказа о выплате заработной платы 2 раза в месяц Делопроизводство Сроки выдачи зарплаты в 2019 году Каждый сотрудник должен знать, в какие сроки необходимо получать заработную плату по закону и сколько раз в месяц. Трудовое законодательство содержит все необходимые сведения. Дорогие читатели! […]
  • Как восстановить документы на квартиру в собственности Как и где восстановить документы на квартиру при утере? Пропажа документов на квартиру – весьма неприятное происшествие. Однако своевременные и правильные действия помогут минимизировать затраченное время и средства на восстановление документов и […]
  • Где оформить детские пособия в самаре Детские пособия в Самаре и Самарской области в 2019 году Пособия на малолетних жителей в Самарской области предназначены гражданам, воспитывающим дошкольников и учащихся. При выделении средств во внимание принимаются не только соответствие […]
  • Лицензия для кадрового агентства Как открыть кадровое агентство? Чтобы зарабатывать и во времена кризиса, нужно просто разобраться, как открыть кадровое агентство. Особых трудностей реализация этого стартапа не вызовет. ♦ Капитальные инвестиции – 200–250 000 рублей. ♦ Окупаемость […]

Author: admin