Договор на изготовление забора образец

Договор подряда по установке забора

подряда по установке забора №______

г. Н. Новгород «_____ »___________ 20___ г.

ИП Симонов А. В, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующей на основании свидетельства, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» паспорт:________№_______________Выдан._____________Кем________________________________________________________________________________________________________,действующего от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора из:

профилированного листа _________ м. п. высотой _____м,

сетки «Рабица»___________________м. п. высотой______м.

сетка « Рабица» в секциях___________м. п. высотой.______м.

демонтаж старого забора____________м. п. 150р/м. п——_______________руб.

изготовление и установка ворот________________

изготовление и установка калитки_______________

на территории Заказчика, расположенной по адресу: ____________________________________________________________________________________________

Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет __________________________________________________________________________, (согласно договорной цены).

2.2. Заказчик обязан, со дня подписания настоящего договора оплатить Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора, что составляет__________________________________________________________________руб.

2.3. Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3.1 Подрядчик обязуется начать работы с «______»___________________201___г

2.4. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет _______ (_____________________________) рабочих дней, со дня начала работ установленным Заказчиком и Подрядчиком, указанном в п.2.3.1 настоящего договора.

3. Обязанности Заказчика

3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора.

3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора.

3.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4. Обязанности Подрядчика:

4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором, в соответствии с, действующими строительными нормами и правилами.

4.2. Своевременно обеспечить Строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.

4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.

4.4. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ. Гарантия на монтаж забора составляет 1(один) год, со дня окончания работ.

4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5. Сдача-приемка работ

5.1. При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку:

6.2.1. За несвоевременное окончание выполнения Работ по вине Подрядчика – в виде пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки.

6.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

7. Срок действия, условия внесения изменений в договор

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

7.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

10.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

11. Реквизиты и подписи сторон.

Св-во сер.52 № 000 ___ _______________________

Выдано 02.04.2012г __________________________

р-на г. Н.Новгорода ___________________________

Адрес: г. Н.Новгород ____________________________

Ул. Суздальская «рынок Карповский» ____________________________

Павильон 15/3 тел.-17-72; 413-40-68

________________________(Симонов А. Н) ___________________________

Образец договора о строительстве забора из профлиста

Договор о строительстве забора №12
Ипатов Павел Алексеевич, именуемый в дальнейшем исполнитель, с одной стороны
и _____________________________________________________________________
, именуемый в дальнейшем заказчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ по строительству забора согласно техническим характеристикам, с правом досрочного завершения работ.
Место установки забора Калужская область Жуковский (Малоярославецкий или Боровский) район участок № 28 по линии между участками и ремонту лицевой части забора длиной 42 м.
1.2. Сроки выполнения работ: начало работ май 2016 года, окончание работ май-июнь 2016 года.
Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: в связи с геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами.
2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика.
2.1.1. Заказчик вносит предоплату на покупку и доставку заранее оговоренного количества материалов.
В день окончания работ по строительству забора Заказчик обязан принять выполненную исполнителем работу и своевременно оплатить её согласно настоящему договору.
2.1.2. В обязанности заказчика входит предоставление исполнителю возможности пользоваться электрической сетью, а в случае невозможности оплатить до начала работ использование генератора из расчета 300 рублей в день. Число дней изготовления забора определяется делением длинны забота на десять.
2.1.3. В обязанности заказчика не входит предоставление исполнителю инструментов и приспособлений требующихся для выполнения обязательств по строительству данного забора, за исключением случаев, когда исполнитель до начала работ не мог знать о необходимости использования такого оборудования или инструментов.

2.2 Обязанности исполнителя.
2.2.1. Исполнитель обязан доставить и разгрузить на объекте материалы для строительства забора и сопутствующие материалы заказанные заказчиком.
2.2.2. Своевременно и качественно выполнять предусмотренные настоящим договором работы.
2.2.3. Вовремя извещать Заказчика об обстоятельствах препятствующих исполнению обязанностей Исполнителя согласно настоящему договору.
3. Качество работ.
3.1. Окраска столбов и прожилин производится в два слоя краской три в одном серого цвета.
3.2. Крепление прожилин к столбам осуществляется посредством саморезов с пресс-шайбой и дублируется в обязательном порядке сварочными швами.
3.3. Крепление профлиста к прожилинам осуществляется с помощью саморезов с пресс-шайбой серого цвета или оцинкованных.
3.4. Кладка кирпичных столбов ведется до высоты и из кирпича описанных в техническом приложении. Внутри кирпичной кладки располагаются профилированные трубы размером 40 на 60 миллиметров к которым приварены полосы выступающие за край кладки на 5-7 сантиметров для дальнейшего крепления к ним с помощью сварки прожилин забора.
3.5. Фундамент для забора армированный, залит бетоном (на выбор исполнителя — изготовленный на месте или купленный и доставленный со специализированных предприятий). Глубина залегания фундамента и ширина, а также высота над поверхностью земли указываются в приложении.

Смотрите так же:  Трудовой кодекс статья 309

4. Форс-мажорные обстоятельства.
В форс-мажорные обстоятельства, при которых завершается или откладывается строительство забора, кроме общепринятых входят:
погодные — дожди и снегопады, температура ниже + 4 градусов Цельсия;
геологические — крупнообломочные породы, валуны размерами свыше 80 см, гранитные, базальтовые, доломитовые или известковые плиты.

Убедительная просьба в целях безопасности не подходить ближе двух метров с ямам для установки столбов забора, а также к местам проведения сварочных работ. Не допускает отвлекать исполнителя разговорами и вопросами,
не относящимися к процессу оплаты работ.

Дополнительные условия.
Все изменения дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Гарантия сроком на 12 месяцев соблюдается при выполнении заказчиком всех условий настоящего договора и требований приложений.

5. Порядок расчетов.
Стоимость забора исчисляется исходя из его общей длины, необходимости демонтажа старых ограждений, ремонта уже установленных элементов забора и обязательно указывается в настоящем Договоре.

Исполнитель получает аванс в размере не менее 60% от общей стоимости забора ( но не менее полной стоимости материалов для забора, их доставки к месту строительства плюс 3500 рублей для расходов по ведению строительных работ) для осуществления закупки и доставки материалов, а также для осуществления деятельности по строительству.
Сумма обязательная к уплате за весь забор 88 260 рублей.
Оплата может быть произведена на пластиковую карточку Сбербанка № 4*** 2200 **** 42*4. Все денежные перечисления от _____________________________ должны рассматриваться как часть оплаты работ по строительству забора или покупки материалов для него.
6. Дополнительные работы не указанные в договоре или в приложении к договору выполняются по согласованным сторонами ценам и оплачиваются в полном объеме в день их выполнения.
—————————————————————————————————————————————
Исполнитель индивидуальный предприниматель Ипатов Павел Алексеевич.

Адрес: Калужская область, Боровский район деревня Лапшинка улица Шуваловых дом 75.
Телефон 8 (910) 591-93-63.

Приложение к договору о строительстве забора из профлиста.

Технические характеристики забора (въездной группы)
Приложение является неотъемлемой частью договора и не рассматривается в отрыве от него.
Металлические столбы из профилированной трубы размером 60 мм Х 40 мм длиной не менее 3 метров устанавливаются на расстоянии друг от друга не более 3 метров и заглубляются в грунт на глубину около 120 см.
Всего столбов 18 штук.
Столбы устанавливаются в ямы глубиной не менее 70 см, которые в последствии заполняются гравием или мелким щебнем и трамбуются (или бетонируются).
Прожилины две штуки из профилированной трубы 40 мм Х 20 мм крепятся на саморез с пресс-шайбой и дополнительно привариваются к столбам.

Профлист крепится к прожилинам со стороны обращенной к дому заказчика серой стороной на минимум 8 саморезов с пресс-шайбой. Прожилины оказываются за листами.
Ремонт лицевой части выполняется также как и строительство нового забора, но с использованием ранее примененных материалов, если те не потеряли своего товарного вида и соответствуют ранее указанным характеристикам.

Длина нового забора 52 метра.
Длина ремонтируемого забора 12 метров.

Стоимость нового забора 92 560 рублей.
Стоимость ремонта старого забора 4000 рублей.

Изготовление и установка калитки шириной 1 метр на участке забора из сетки рабицы осуществляется одновременно с работами по строительству забора.
Цена калитки на каркасе из профилированной трубы 40мм Х 20 мм составляет 3600 рублей.
Калитка снабжена проушинами для навесного замка с внешней стороны и ручками с обеих сторон.
——————————————————————————————————————————————

Общие затраты заказчика составляют 96560 рублей.

Аванс 65000 рублей получен и получение заверено печатью и подписью Исполнителя.

—————————————————————————————————————————————————————-
Договор о строительстве забора составлен в двух экземплярах и вступает в силу в момент подписания, с учетом пункта о перечислении денег с помощью карты Сбербанка (смотрите выше).

Типовой Договор изготовление металлоконструкций

г. Тула «__________» ——- 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Металкомпозит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Конькова Владислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________- , именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД (далее по тексту Продукция) по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.

1.3. Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования.

2. Условия выполнения договора.

2.1. Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ». Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи. Оригиналы чертежей прилагаются к договору.

2.2. Срок изготовления Продукции определен в соответствующем Приложении к настоящему договору при условии предварительного предоставления Заказчиком всех необходимых документов для начала производства работ, согласно п.2.1. В противном случае срок изготовления отодвигается на время задержки оплаты аванса и предоставления Заказчиком необходимой документации.

2.3. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об этапах изготовления (по требованию Заказчика) Продукции, о готовности к отгрузке Продукции.

2.4. Исполнитель выдает документ о качестве Продукции.

2.5. При изготовлении Продукции не допускается использование бывших в использовании материалов.

3. Цена продукции.

3.1. Цена одной тонны металлоконструкций определена в соответствующем Приложении к настоящему договору.

3.2. Цена поставляемой Продукции определена в соответствующем Приложении. Цена указывается в рублях и включает НДС 18%, все применимые налоги, стоимость стандартной упаковки, маркировки, технической документации, а также

1. разработку чертежей КМД( при необходимости) ;

2. стоимость металлопроката;

3. стоимость расходных материалов;

4. стоимость изготовления;

5. очистку металла от окалины перед окраской до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004;

6. антикоррозийное покрытие, согласно требований, указанных в Приложения к настоящему Договору;

7. погрузку металлоконструкций на транспортное средство Заказчика.

4. Условия оплаты.

4.1. Расчёт по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем договоре.

4.2. Заказчик производит оплату продукции по Приложениям в следующем порядке:

— в размере 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-х банковских дней, с даты подписания настоящего договора на основании счёта, выставленного Исполнителем.

— окончательный расчет в размере 25% (двадцать пять процентов) от стоимости Продукции в полном объеме или части Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-и банковских дней, с даты получения извещения о готовности к отгрузке металлоконструкций, на основании счета, выставленного Исполнителем.

4.3. Датой оплаты Продукции считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в договоре.

4.4. В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции.

5. Условия, сроки и порядок поставки.

5.1. Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении. Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон.

В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно.

5.2. Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора.

5.3. Вместе с Продукцией Исполнитель передает Заказчику техническую документацию на русском языке, необходимую и достаточную для правильного монтажа и эксплуатации Продукции, а также иные разрешительные документы, действующие на территории России в момент исполнения данного договора.

Датой поставки считается дата, проставленная в транспортной накладной при передаче Продукции Исполнителем первому перевозчику на складе Исполнителя.

Смотрите так же:  Оформление осаго с нарушениями

6. Качество Продукции.

6.1. Продукция по своему качеству должна соответствовать технической документации проекта КМД, СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012 и условиям настоящего договора.

6.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение двенадцати месяцев с момента выполнения Исполнителем обязанности по изготовлению (подписание товаросопроводительных документов). При этом ответственность за несоответствие качества Продукции установленным требованиям возлагается на Заказчика в случае ненадлежащей выгрузки, хранения с нарушением СНиП, либо неправильной эксплуатации Продукции Заказчиком.

7. Сдача-приёмка Продукции.

7.1. Приёмка Продукции по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком на территории Изготовителя по адресу:

301107, Тульская обл., Ленинский р-он, пос. Шатск-1, стр. 7/1.

После надлежащей приёмки Продукции (внешние недостатки) Изготовитель передает Заказчику 2 экземпляра товарной накладной, а также оформленный в соответствие с действующим налоговым законодательством Российской Федерации и бухгалтерским учетом счет-фактуру.

Заказчик подписывает товарную накладную по установленной форме.

Право собственности и риск случайной гибели или порчи Продукции переходят от Исполнителя к Заказчику в момент передачи Продукции представителю Заказчика на складе Изготовителя (на дату подписания Сторонами товарной накладной в момент передачи Продукции на складе Исполнителя).

Накладная и счет-фактура датируются днём передачи Продукции Заказчику на складе Исполнителя.

7.2. После приемки по количеству, Заказчик проводит контроль качества изготовленной Продукции в течение 10 календарных дней с даты получения Продукции на склад Заказчика. Исполнитель гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, предъявляемым к данного вида Продукции, а также требованиям, установленным в настоящем договоре.

7.3. В случае обнаружения дефектов (недостатков, брака), Заказчик извещает Исполнителя об обнаруженных дефектах и вызывает представителя Исполнителя для составления двухстороннего акта о браке. В случае не явки представителя Исполнителя в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. В этом случае Исполнитель обязан заменить дефектную Продукцию в течение 10 календарных дней с момента получения акта о браке. В случае если Заказчик не предъявил претензий в указанные сроки, если дефекты Продукции, возможно, было обнаружить в эти сроки, Продукция считается принятой.

8. Ответственность сторон.

8.1. При ненадлежащем исполнении обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За несвоевременную передачу Продукции Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от несвоевременно поставленной Продукции за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки поставки, но не более 10% от стоимости не поставленной в срок Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Заказчиком в адрес Исполнителя письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченной Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Исполнителем в адрес Заказчика письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.4. В случае нарушения Заказчиком сроков получения Продукции со склада Исполнителя, более чем на 7 (семь) календарных дней от момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, Заказчик уплачивает Исполнителю складские услуги в размере 1000 рублей/день, начиная с 8 (восьмого) календарного дня с даты получения Заказчиком Уведомления Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке. Оплата складских услуг осуществляется Заказчиком только в случае предъявления Исполнителем требования об оплате складских услуг.

8.5. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.6. В случае применения налоговыми органами либо контрагентами сторон имущественных санкций к одной из сторон, если они явились следствием нарушения другой стороной своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне документально подтверждённые расходы, в том числе, косвенный ущерб, причинённые возложением налоговыми органами либо контрагентами сторон таких санкций. Возмещению подлежат в том числе, штрафы, пени, неустойка и/или убытки за ненадлежащее выполнение сторонами налоговых обязательств, просрочку срока поставки либо оплаты Продукции.

8.7. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением обязательств по договору, урегулируются сторонами путем переговоров, а при невозможности такого урегулирования — путем предъявления иска в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика с соблюдением претензионного порядка до арбитражного урегулирования спора.

8.8. Стороны не несут ответственности за обязательства друг друга перед третьими лицами, даже если данные обязательства возникли или явились последствиями исполнения настоящего договора.

8.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Исполнитель удерживает из суммы перечисленного авансового платежа, сумму, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, эпидемии, оползня, наводнения, землетрясения и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении названных выше обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения. Несвоевременное извещение о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торгово-промышленных палат.

9.4. В случае если действие этих обстоятельств продлится более 3 (трех) месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий договор.

9.5. Обязанность по оплате Продукции, поставленного Заказчиком до наступления обстоятельств непреодолимой силы, остаются в силе даже в случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим разделом договора.

10. Срок действия договора, особые условия.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств — до полного их исполнения. Если ни одна из сторон не уведомит другую письменно (по факсу или электронной почте) о своём желании расторгнуть договор, не позднее, чем за 2 недели до момента окончания срока действия договора, настоящий договор считается продлённым на каждый последующий календарный год.

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных сторонами лиц.

10.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ

10.4. Все Приложения к настоящему договору, а также изменения и дополнения, подписываются сторонами и являются неотъемлемой его частью. Стороны договорились, что договор, Приложения, изменения и дополнения к нему, оформленные надлежащим образом, переданные по электронной почте, указанной в реквизитах, действуют как полноценные юридические документы до момента обмена оригиналами документов. Сторона, направившая документ по электронной почте, обязана отправить оригинал в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его направления по электронной почте.

Документы, кроме доверенностей на получение Продукции, уведомлений об изменении реквизитов, писем на возврат денежных средств, уведомлений о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, переданные посредством электронной почты либо по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента передачи оригиналов документов.

В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством электронных средств связи (электронной почте или по факсимильной связи), бремя доказательств соответствующих фактов и достоверности подписей на переданных таким способом документах возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи электронных средств связи.

Оригиналы документов по настоящему договору направляются сторонами почтовой либо курьерской связью. Документ будет считаться полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении/накладной о вручении или в уведомлении/накладной о получении. Данное условие не распространяется на уведомления о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, направляемые Заказчиком по электронной почте.

10.5. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.

10.6. Если Приложение содержит условия (положения), отличные от условий (положений) настоящего договора, к отношениям сторон применяются условия (положения), указанные в соответствующем Приложении.

10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.8. Моментом подписания настоящего договора считается дата, указанная в правом верхнем углу первого листа настоящего договора.

10.9. Настоящий договор, а также все дополнения и изменения к нему, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон (с расшифровкой должности и ФИО лица, подписавшегося на последнем листе) и скреплены основной печатью предприятия.

Смотрите так же:  Пример расчета помощи пособия малообеспеченным семьям в 2019 году

10.10. В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом друг другу гарантированной корреспонденцией с документальным подтверждением в течение пяти рабочих дней с момента изменения реквизитов или принятия соответствующего решения. Сообщения и корреспонденция сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направленные по последнему известному адресу стороны настоящего договора, считаются переданными надлежащим образом.

10.11. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

10.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и хранится у каждой из сторон.

11. Юридические и банковские реквизиты сторон.

Договор подряда на установку забора

Автор документа

Договор подряда на установку забора

Совершено (настоящий договор бытового подряда заключен) между сторонами-участниками, указанными ниже, подписано в ___________________________________________ _______________________ ______ года

(город и т.п.) (число, месяц)

в ______ экземплярах: по _________ для каждой из сторон договора, причем все экземпляры имеют равную правовую силу.

________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», проживающий ________________________________________________________________ паспорт _________________________________________________ действующий от своего имени, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика своими силами, инструментами, механизмами и из своих материалов комплекс работ по установке забора из ________________ протяженностью _____ м.п. высотой ___м на строительной площадке Заказчика по адресу: ____________________________________________________, далее по тексту именуется «Объект», согласно прилагаемой к договору смете (приложение №1) и проекта переданного Заказчиком, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

2.Стоимость работ по настоящему Договору на установку забора является договорной, твердой и определена на основании сметы (приложение №1) и составляет _______________ _____________________________, в т.ч. НДС 18% — _________.

3.Заказчик обязуется перечислить Подрядчику авансовый платеж в размере ___% от стоимости работ, указанной в п.2 что составляет – ___________________, в т.ч. НДС 18% ________- в течение 5-ти банковских дней с даты заключения настоящего договора.

4.Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.При возникновении дополнительных работ Заказчик оплачивает их отдельно по дополнительной смете, со 100% предоплатой в момент подписания дополнительной сметы.

6.Срок выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору составляет ____ (___________________) рабочих день со дня оплаты Заказчиком аванса в размере, указанном в п.3 настоящего Договора.

7.При изменении договорных условий и условий финансирования сроки выполнения работ по установке забора могут быть изменены, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

8.Заказчик обязан обеспечить Подрядчику доступ на Объект, указанный в п. 1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора, отвести место для хранения материалов, инструмента и вещей работающих.

9.Заказчик обязуется предоставить Подрядчику до начала работ на подпись схему расположения скрытых коммуникаций находящихся на Объекте Заказчика. В случае повреждения Подрядчиком при производстве работ скрытых коммуникаций, не указанных на схеме, указанных неверно или в случае если схема Заказчиком не предоставлена, Подрядчик за данное повреждение ответственности не несет.

10.При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

11.В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

12.Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

13.За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ согласно п.5 Договора (по вине Подрядчика) он уплачивает Заказчику неустойку: в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки, но не более __%.

14.За просрочку Заказчиком оплаты выполненных и принятых работ Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки. Если просрочка превысит 30 (Тридцать) дней, то размер начисляемых пени увеличивается до 1) % от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки, но в любом случае не может превышать __ % от указанной суммы.

15.Подрядчик самостоятельно возмещает любой вред или ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему договору.

16.Гарантийный срок на выполненные работы составляет шесть месяцев, при условии соблюдения нормальных условий эксплуатации забора.

17.Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

18.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

19.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, при обязательной оплате Заказчиком выполненных работ.

20.Каждая из сторон по настоящему договору вправе расторгнуть договор в любое время в одностороннем порядке при условии оплаты выполненных работ или возврата разницы между оплаченной и выполненной стоимости работ.

21.Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

22.При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

23.Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

24.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

25.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

26.Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

27.Любые споры или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе в связи с его заключением, исполнением, расторжением или недействительностью, подлежат урегулированию путем переговоров.

28.Неурегулированные указанным способом споры или разногласия по исполнению настоящего Договора подлежат передаче на рассмотрение в Суд в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

29.Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.

Возможно Вас заинтересует:

  • Дорожный налог адыгея Калькулятор транспортного налога республика Адыгея Здесь вы можете рассчитать стоимость транспортного налога в республике Адыгея. Все очень просто — заполните необходимые поля, а наш калькулятор рассчитает транспортный налог для таких населенных […]
  • Пособие до трех лет налогообложение Пособие до трех лет налогообложение ТИПОВАЯ СИТУАЦИЯ™ актуальна на 14 февраля 2019 г. Как платить пособие по уходу за ребенком до 3 лет Компенсационную выплату по уходу за ребенком до 3 лет платите за каждый месяц отпуска по уходу за ребенком. Это […]
  • Транспортный налог на 1 лС Как начнут наказывать за неуплату транспортного налога после 3 декабря В этом году самая последняя-распоследнияя дата уплаты транспортного налога выпала на 3 декабря. Так что всем, кто откладывал до последнего окончательный ежегодный расчет с […]
  • Госпошлина за апелляцию 2019 год Апелляционная жалоба госпошлина в 2018 году В том случае, когда сторона, участвующая в рассмотрении дела судом, не согласна с его решением, до вступления такого решения в силу может быть подана апелляционная жалоба. О размере госпошлины за […]
  • Субсидия для многодетной семьи 2019 в башкирии Субсидия для многодетной семьи 2019 в башкирии ✔ С 2019 года в Башкирии должен был появиться «критерий нуждаемости» при получении помощи на оплату детского сада. Право на компенсацию получали только те семьи, чей доход не выше двукратного […]
  • Приказ 2-тп водхоз Форма 2-ТП (водхоз) Подборка наиболее важных документов по запросу Форма 2-ТП (водхоз) (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты: Форма 2-ТП (водхоз) Статьи, комментарии, ответы на вопросы: […]

Author: admin